В рамках проводимых мероприятий, посвященных 30‑летию Конституции Российской Федерации, в Евпаторийском городском суде Республики Крым подвели промежуточные итоги работы за 2023 год по рассмотрению дел об административных правонарушениях. Новости Евпатории: Шторм в Крыму. ТАСС/. Евпаторийский городской суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемых в убийстве 23-летней местной жительницы, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону. Евпатория суд. Филонов Евпатория. Андрей Филонов Евпатория. Мэр Евпатории. Глава администрации Евпатории. Заявление о сохранении прожиточного минимума. ФСБ задержала депутатов. Арест в Евпатории. В Крыму задержали бывшего Курского депутата. Пост автора «Крыминформ» в Дзене: Евпаторийский городской суд Крыма приговорил бывшего главу муниципального образования – председателя горсовета Евпатории Олесю Харитоненко к 2 годам колонии общего.
' + data.msg + '
- Сайт евпаторийского городского суда
- Приговор № 1-204/2022 от 26.09.2022 Евпаторийского городского суда (Республика Крым)
- Самые читаемые новости
- Написать отзыв на «Евпаторийский городской суд Республики Крым»
- Дополнительно:
Евпаторийский городской суд
- Строка навигации
- Самые читаемые новости
- Самые читаемые новости
- Поиск решений судов общей юрисдикции
- Обсуждение (1)
Евпаторийский городской суд (Республика Крым)
Евпаторийский городской суд признал бывшую главу муниципального образования виновной в злоупотреблении служебным положением — в 2016 году по указанию чиновницы должностные лица местной администрации незаконно изменили вид разрешенного использования. Угрожавшему взорвать гостиницу в Евпатории грозит 5 лет лишения свободы. официальный сайт, режим (график) работы, контактные данные, отзывы. Связаться с представителями компании Евпаторийский городской суд Республики Крым вы можете по телефону: +7 (3656) 94-46-98 +7 (3656) 93-05-53. Республика Крым. Судья. Измайлов Руслан Мавлич. Евпаторийский городской суд. неизв. Рассматривается единолично судьей. Евпаторийский городской суд. Адрес: 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 30.
Я РЕПОРТЕР
- Евпаторийский городской суд - отзывы
- Telegram: Contact @evpatoriya_ud
- Я РЕПОРТЕР
- Лента новостей
- Мировой судебный участок №38 Евпаторийского района Республики Крым
Приговор № 1-204/2022 от 26.09.2022 Евпаторийского городского суда (Республика Крым)
СЕГОДНЯ. Экс-главу Евпатории Олесю Харитоненко приговорили двум годам колонии. Евпаторийский городской суд признал бывшую чиновницу виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и взыскал больше двух миллионов в. Верховым Судом Республики Крым установлено, что согласно протоколу пленарного заседания очередной десятой сессии Керченского городского совета 2 созыва от 19.12.2019 гола всего депутатских мандатов – 28, избрано депутатов — 28, присутствовали на сессии. телефоны и адреса в каталоге судов на С 2009 года по настоящее время Председателем Евпаторийского городского суда Республики Крым является Лантратова Антонина Ивановна. Актуально – Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения «Управление 09.06.2022. помощник судьи Евпаторийского городского суда Республики Крым Указом Президента Российской Федерации от 18.03.2019 г. № 106 назначена в Республике Крым судьей Евпаторийского городского суда.
Городской суд евпатории - 87 фото
Из личной заинтересованности с помощью работников администрации чиновница изменила вид разрешённого использования земельного участка на территории муниципального образования. Судья также удовлетворил гражданский иск заместителя прокурора Евпатории. В пользу муниципального образования в счёт возмещения материального ущерба с Ольги Харитоненко взыщут 2,3 миллиона рублей. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.
Алушта, ул.
Ленина, д. Городские суды Севастопольский городской суд 299011, г. Севастополь, ул. Суворова, д.
Входит в систему судов общей юрисдикции, является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к районным судам г.
Мошенники убеждали их в том, что для возмещения причиненного вреда пострадавшим в ДТП нужны крупные суммы. Деньги от 100 тыс.
Таким образом, злоумышленники выманили у 10 потерпевших более 4 млн рублей.
Изложенные доказательства суд считает допустимыми и достаточными, а вину Черновского Г. Оснований для прекращения производства по делу или освобождения правонарушителя от административной ответственности, не имеется. Смягчающим наказание Черновскому Г.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено. При определении вида и меры наказания Черновскому Г. На основании изложенного и руководствуясь ст. Разъяснить Черновскому Гурами Кахаберовичу его обязанность уплатить административный штраф в течение 60 дней добровольно, в противном случае он может быть подвергнут наказанию по ст.
Городской суд евпатории - 87 фото
Суд Евпатории здание. Фото Евпаторийский суд. Мирсуд 82 Крым. Код Крыма Евпатории телефон. Судебный исполнитель на Ленина 54 в Евпатории номер телефона. Евпаторийский телтелеграф статья о Федоруке. Бланк обращения к губернатору города Евпатория.
Постановление администрация Евпатории. Ответ на запрос администрация Евпатории. Г Евпатории как написать письмо в администрацию. Евпатория начальник полиции Землянский. Виталий Землянский Евпатория. Новый начальник носкомрегистра Евпатория.
Харитоненко Олеся Госсовет. Совет муниципальных образований Республики Крым. Государственный совет РФ Харитоненко Олеся. Харитоненко Евпатория Госдума. МВД города Евпатория. Евпаторийская полиция Республика Крым.
Дмитрия Ульянова 19а Евпатория. Муниципальный контроль Евпатория. Муниципальный контроль Евпатория начальник управления. Евпатория ул. Дмитрия Ульянова Департамент финансов. Выездное совещание Совмина в Евпатории.
Министерство топлива энергетики Сергей Балагуров. Муниципальный контроль Евпатория сотрудники. Департамент муниципального контроля Евпатория. Админкомиссия администрации Саки. Мировой судья судебный участок Челябинск. Судья Дружинина Златоуст.
Мировые судьи Златоуст. Судебный участок 1. Администрации города Евпатории Республики Крым. Тик города Евпатории Республики Крым. Администрация города Евпатория. Полиция Евпатория.
ОМВД Евпатория. МВД Евпатория сотрудники. Отдел полиции г. Мэрия Евпатории. Администрация города Евпатории, Евпатория. Полиция автономной Республики Крыма.
Верховный суд Республики Крым. Верховный судья Крыма. Спасенова Верховный суд Крым. Верховный суд Республики Крым фото. Знак качества Евпатория. Полиграфия знак качества Евпатория.
В пользу муниципального образования в счёт возмещения материального ущерба с Ольги Харитоненко взыщут 2,3 миллиона рублей. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу. Как сообщал ForPost, недавно суд вынес приговор по делу против другой крымской чиновницы. Экс-министр культуры Республики Крым Арина Новосельская, которую задержали в 2021 году по делу о взятке, получила 10 лет тюрьмы и штраф в 129 миллионов рублей.
Евпаторийский городской суд образец.
Судебное решение. Решение или постановление суда. Евпаторийский городской суд исковое. Евпаторийский городской суд судья Маркина. Евпатория арбитражный суд.
Евпаторийский городской суд председатель. Министр юстиции Республики Крым. Замминистра юстиции Республики Крым. Судья Киоса Евпаторийский городской суд. Назаренко Минюст Крым.
Евпаторийский суд. Судьи Евпатории. Лантратова судья Евпаторийский городской суд. Судья Киоса Евпатория. Лантратова Антонина Ивановна Евпатория.
Судья Лантратова Антонина Ивановна. Евпатория Лантратова Антонина. Судья Лантратова Евпаторийский городской. Евпаторийский Союз работодателей. Евпаторийский городской совет официальный сайт.
Сайт Евпаторийского газового хозяйства. Залы для собрания в г. Комиссия зала заседания Евпатория работники. Евпаторийский суд Евпатория. Здание суда в Евпатории.
Общественный совет Евпатория фото. Ассоциация "первая Евпаторийская городская коллегия адвокатов". Торги в Евпатории администрация. Евпаторийский городской суд Республики Крым председатель. Здание бывшего Евпаторийского суда.
Администрация Евпатории которая участвует в суде. Евпаторийский тупик Симферополь. Источники Евпатория. Евпаторийская источник. Евпатория отдел юстиции.
Заявление о возбуждении уголовного дела частного обвинения. Судьи Евпаторийского городского суда Республики. Евпаторийский городской суд образец заявления. Комиссия общественного совета Евпатория. Администрация Евпатории.
Горсовет Евпатория. Ищук Валентин Дмитриевич Евпатория. Отдел по связям с общественностью. Симферополь новости администрации. Здание администрации Евпатории.
Сайт суда Евпатория. Евпаторийская здравница. Горцева Юлия Вячеславовна.
Итогом стал уголовный срок на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также Харитоненко лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на тот же срок. До исполнения приговора в части гражданского иска сохранён арест на имущество осуждённой», - добавляют в суде. Напомним, что в 2020 году Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил бывшего главу администрации Евпатории Андрея Филонова к трём годам и восьми месяцам колонии-поселения по делу о превышении полномочий ч. Фактически, скоро его могут выпустить на свободу.
В результате преступления один из арендаторов, ООО «Ривьера», не внёс в бюджет города арендную плату. Кроме того, ему вменили использование недвижимости на общую сумму почти 44 млн.
В Евпатории задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки
Сперва ее совратил Игорь, а после первой близости бросил девушку. Его брат Олег Дашу пожалел, а позже у нее произошел интим уже с ним. На тот момент девушке не было 16-ти лет. После этого танцор тоже отвернулся от «воспитанницы». По данным следствия, интим произошел по обоюдному согласию. При этом Олег знал, что Дарье на тот момент не было 16-ти лет. Второй потерпевшей была признана Дарья Пашкина.
Обычно этот срок составляет 1 месяц, но при рассмотрении дела в упрощенном порядке — 15 суток, при заочном вынесении приговора — 7 дней с момента вручения решения суда ответчику. Полезное видео Недовольны? Оставьте отзыв или пожелание о работе гос.
Судья также удовлетворил гражданский иск заместителя прокурора Евпатории. В пользу муниципального образования в счёт возмещения материального ущерба с Ольги Харитоненко взыщут 2,3 миллиона рублей. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу. Как сообщал ForPost, недавно суд вынес приговор по делу против другой крымской чиновницы.
По указанию руководителя Главного следственного управления Владимира Тереньтева следственным отделом по городу Евпатории было незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. К поискам привлекались работники полиции и волонтеры.
Евпаторийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя региона
Список вакансий предоставляет сам отдел кадров работодателя Евпаторийский городской суд Республики Крым. Евпаторийский городской суд заключил обоих фигурантов под стражу. Новости из рубрики Происшествия Евпатории и Республики Крым. В Евпаторийском городском отделе ЗАГС Департамента ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым вновь прозвучал марш Мендельсона для юбиляров семейной жизни — супругов Анатолия Александровича и Екатерины Максимовны Ткаченко, отметивших. Все Суды города Евпатория.
Приговор № 1-204/2022 от 26.09.2022 Евпаторийского городского суда (Республика Крым)
Новости Евпатории сегодня — последние новости и события —. Суд «Евпаторийский городской суд» по адресу Республика Крым, Евпатория, проспект Ленина, 30, показать телефоны. ТАСС/. Евпаторийский городской суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемых в убийстве 23-летней местной жительницы, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону. Евпаторийский городской суд признал бывшую главу муниципального образования виновной в злоупотреблении служебным положением — в 2016 году по указанию чиновницы должностные лица местной администрации незаконно изменили вид разрешенного использования.
Экс-главу Евпатории приговорили к 2 годам исправительной колонии
Определением Евпаторийского городского суда Республики Крым от 21 ноября 2017 года по административному делу по иску Лилякевич Тамары Анатольевны к администрации города Евпатории, Государственному комитету по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, Железняк Наталии Владимировне о признании незаконным и отмене постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 11. Определением Евпаторийского городского суда Республики Крым от 19 декабря 2017 года по административному делу по иску Лилякевич Тамары Анатольевны, заинтересованное лицо - Департамент имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым, к администрации города Евпатории, Государственному комитету по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, Железняк Наталии Владимировне о признании незаконным и отмене постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 11. Определением Евпаторийского городского суда Республики Крым от 17 января 2018 года по административному делу по иску Лилякевич Тамары Анатольевны к администрации города Евпатории, Государственному комитету по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, Железняк Наталии Владимировне, Дурбаеву Роману Автандиловичу, заинтересованное лицо - Департамент имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым, о признании незаконным и отмене постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 11. Определением Евпаторийского городского суда Республики Крым от 16 февраля 2017 года прекращено производство по административному делу по административному иску Лилякевич Тамары Анатольевны к администрации города Евпатории, Государственному комитету по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, Железняк Наталии Владимировне, Дурбаеву Роману Автандиловичу, Департаменту имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым о признании незаконным и отмене постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 11. Принято определение о рассмотрении дела по иску Лилякевич Тамары Анатольевны к администрации города Евпатории, Государственному комитету по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, Железняк Наталии Владимировне, Дурбаеву Роману Автандиловичу, Департаменту имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым о признании незаконным и отмене постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 11. Определением Евпаторийского городского суда Республики Крым от 12 марта 2018 года принято исковое заявление представителя Лилякевич Т. Исковые требования мотивированы тем, что в 2006 году Лилякевич Т.
Ей отказывали в предоставлении данного земельного участка в связи с тем, что она не является ни владельцем, ни совладельцем данного участка, данный участок относится к природоохранной территории с режимом ограничений хозяйственной деятельности, которая должна использоваться для организации зеленых насаждений общего пользования, набережных, бульваров, скверов, спортивных и детских площадок. Кроме того, своим ответом от 23. Евпатории не предусмотрено выделение земельных участков под приусадебные хозяйства. Ссылается на наличие письма Управления городского хозяйства от 22. Несмотря на то, что ей было отказано в предоставлении земельного участка, решением Евпаторийского городского совета от 06. Считает, что спорный дополнительный земельный участок, площадью 131 кв.
Однако окончательного решения по данному спору принято не было. Кроме того, постановлением Евпаторийского городского суда от 08. Отсутствие в домовладении истицы центрального водоснабжения и канализации связано с необходимостью пользования имеющейся выгребной ямой, что отражено в письмах ППВКХ г. Евпатории от 11. Также на данном дополнительном земельном участке проложен телефонный кабель к домовладению истицы. Ссылается на частное определение, вынесенное 22.
В, о признании противоправным отказа в выдаче заключения о возможности отвода земельного участка, обязании выполнить определенные действия, согласно которому установлено нарушение права собственности как Лилякевич Т. А, так и сособственника ФИО3 Указывает, что спорный земельный участок площадью 131 кв. В, что подтверждается также Генеральным планом, согласованным начальником УАиГ от 17. В мае 2017 года на запрос истца поступили сведения из Единого государственного реестра недвижимости, согласно которым за Железняк Н. Согласно ответу администрации города Евпатории от 05. N 2702-п Железняк Н.
Считает, что постановление администрации города Евпатории N 2702-п нарушает ее право на предоставление ей спорного земельного участка, кроме того, законных оснований предоставления спорного земельного участка на праве собственности Железняк Н. Указывает, что правовым основанием для предоставления в собственность Железняк Н. N 313 "Об утверждении Порядка переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым", который устанавливает правила предоставления земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам в порядке переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки, начатого до вступления в силу Федерального конституционного закона от 21. Истец полагает, что права на спорный земельный участок у Железняк Н. Также указывает на то, что адрес расположения участка не соответствует адресу, указанному в решении о разрешении на разработку документации по землеустройству - "адрес" б. Земельный участок передан в собственность Железняк Н.
Истец считает, что в собственность Железняк Н. Помимо указанного, надлежащим образом земельный участок сформирован не был и его границы не устанавливались. С ней как со смежным землепользователем не согласовывалось местоположение границ отводимого земельного участка при выполнении кадастровых работ. Несмотря на то, что ранее земельный участок не был сформирован Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым спорный земельный участок был поставлен на кадастровый учет и ему присвоен кадастровый N, составлен кадастровый паспорт данного земельного участка, что противоречит требованиям ч. N 221 - ФЗ, каких-либо сведений о наличии спора о границах земельного участка в реестр недвижимости внесено не было. Ни согласования местоположения земельного участка, ни установления границ надлежащим образом не оформлялось.
Указала, что при рассмотрении настоящего дела ей стало известно о том, что существует решение Евпаторийского городского совета от 29. Указывает, что данное решение является незаконным и на основании него не могло быть принято в последующем постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 11. Указывает, что принятие оспариваемых ею постановления администрации города Евпатории и решения Евпаторийского городского совета привело к тому, что на ранее свободном земельном участке производится строительство двухэтажного дома, каменного забора напротив окон ее домовладения, которые перекрывают вид из окон, выгребная яма находится на чужой территории, телефонный кабель расположен под новым чужим домовладением, возведенным Дурбаевым Р. Дом истца теперь расположен в междурядье построек, что ухудшает не только ее жилищные условия, но и удешевляет принадлежащее ей жилье. Также при отсутствии центральной канализации, в связи со строительством дома Дурбаевым Р.
Технический надзор на данном объекте осуществлял ГКУ «». Единственный раз он выезжал на этот объект с техническим надзором совместно с ФИО44 Остальных подробностей не помнит, так как прошло много времени.
Когда она была специалистом по закупкам, то готовила документы, в отделе городского строительства, следила за торгами, созванивалась с комитетом по поводу торгов, выполняла отчеты по поручению. Когда было расторжение контракта с детским садом «», занималась также она. Относительно обстоятельств рассматриваемого уголовного дела, указала, что был проведен аукцион, в котором победителем было признано ООО «», с которым был заключен контракт между МКУ «УКС» и ООО »» на реконструкцию дошкольного учреждения - детского сада «», расположенного по адресу:. Был выплачен аванс, примерно около 21-24 млн рублей. Срок выполнения работ с даты заключения контракта, срок окончания строительных работ ориентировочно конец 2018 года. При этом контракт продлевался, и был расторгнут в ДД. ГГГГ, при этом основания и обстоятельства продления контракта ей не известны.
Работа ООО «» выполнялась плохо, в результате чего контракт был расторгнут в одностороннем порядке, и они были включены в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того пояснила, что существовали листы согласования контрактов, которые проходили проверку через отделы и в дальнейшем направлялись на подпись Пинчук А. О том, могла ли Пинчук А. Что касается финансового состояния Пинчук А. ГГГГ - ей не известно. Из показаний свидетеля ФИО46, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. В его должностные обязанности входило принятие мер по обеспечению выполнения работ по капитальному строительству в учреждении, целевое и рациональное использование ресурсов, сокращение объема незавершенного строительства, проведения контроля за выполнением проектными и строительными организациями обязательств по контрактам, в необходимых случаях предъявление санкций, предусмотренные контрактами, и недопущение применения строительных материалов и не отвечающих стандартам и техническим условиям, а также совместно со специалистами по надзору, сроков и качества выполнения всех строительно-монтажных и иных строительных работ, за их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, совместно с подрядными организациями, ведение работ по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством объектов, осуществлял контроль и вел учет выполнения условий по заключенным контрактам.
Указал, что ДД. Начало выполнения работ - с момента заключения контракта и окончание выполнения работ - до ДД. Срок действия контракта - по ДД. ГГГГ перечислил авансовый платеж в размере 24 600 000,00 рублей. А лишь ДД. После этого до ДД. ГГГГ подрядчик акты не предоставлял и не подписывались, так как в сентябре подрядчик работы на объекте приостановил и к их выполнению не приступал.
Подрядчик объяснил причину приостановку работ это некачественно разработана проектно-сметная документация, по которой ими ведутся работы по ее корректировке. По состоянию на ДД. ГГГГ на объекте подрядчиком выполнены в основном лишь демонтажные работы. Он согласен с выводами Подрядчика что касается некачественной разработкой проектно-сметной документации, которая получила положительное заключение Госстройэкспертиза. Однако при наличии этой проблемы, подрядчик имел реальную возможность выполнять работы на ином участке объекта в рамках, не противоречащих условиям контракта, без отставания от сроков с незначительными корректировками и дополнениями в процессе реконструкции. Кроме того, точной даты не скажу, в ДД. ГГГГ на одном из рабочих заседаний штаба, там он присутствовал в качестве представителя муниципального заказчика, во время обсуждений вопросов о ходе выполнения мероприятий на объектах ФЦП, на которых подрядные работы выполнялись с отставанием по графику либо вообще не велись, ООО «» было поручено выполнить работы по консервации объекта «Дошкольное учреждение «», закрыть тепловой контур кровля и окна , установлен им срок исполнения до ДД.
Также в тот же период времени в адрес МКУ «УКСа» от технического заказчика поступали предложения о расторжении контракта с ООО «» с возвратом аванса либо с его отработкой в части выполнения работ на сумму аванса по закрытию теплового контура здания. Подрядчик ООО «» никаких работ по закрытию теплового контура не выполнил, о чем свидетельствовал срыв работ на объекте, отрицательное воздействие на строительные конструкции в осенне-зимний период с неблагоприятными погодными условиями в виде замачивания стен, повлекло разрушение штукатурного слоя и дальнейшее разрушение камня-ракушечника, также не были предприняты защитные меры, исключающие замачивание фундаментов. Технический заказчик неоднократно в устной и письменной форме, в том числе на совместных совещаниях с участием Подрядчика поднимал вопрос о выполнении работ на объекте медленными темпами, об отсутствии рабочих и техники, выполнены были лишь первоначальные работы по демонтажу, к иным видам работ подрядчик так и не приступил по состоянию на ДД. ГГГГ, о чем техническим заказчиком выносились предписания. Не отрицал, что в силу разделения между ними служебных обязанностей директор Пинчук А. Он, как заместитель, участвовал на координационных и выездных технических совещаниях, где вел протоколы, назначен ответственным лицом по объектам ФЦП и на иных дополнительных объектах строительства, по которым он отчитывался о результатах перед руководством администрации, кроме того осуществлял приемку выполненных подрядчиком работ, с правом подписания актов КС-2, справок КС-3, платежные документы не подписывал, за исключением в периода времени отсутствия директора Пинчук А. Несмотря на то, что между ним, как заместителем и директором учреждения было определено разделение функциональных обязанностей, Пинчук А.
Учитывая, сложившуюся провальную ситуацию на объекте и рекомендаций технического заказчика, как считает он, целесообразности в продлении данного контракта с недобросовестным Подрядчиком ООО «» не имело. Этот вопрос с ним никто не обсуждал, в тот период времени, а это было в октябре месяцев им было подано заявление об увольнении, был занят вопросами своего переезда за пределами Крыма, он уволился ДД. Обычно подготовкой и составлением всех дополнительных соглашений к договорам контрактам занималась специалист правового отдела ФИО47 О том, что подрядчик не отработал в полном объеме полученные авансовые средства, предусмотренные Контрактом, ему стало известно в ходе проведения его допроса. Указал, что никогда не ставил свою подпись в листах согласования при решении вопроса о заключении договоров и их продления, и не давал устных рекомендаций директору Пинчук А. Как ФИО30 пояснил, что в его полномочия не входило подписание заключений и расторжение договоров, вопрос о необходимости заключения с ООО «», дополнительные соглашения на совещаниях не поднимался, ФИО48 об этом не было ничего известно л. Свидетель ФИО49 в суде пояснила, что она работает начальником управления образования администрации г. Относительно обстоятельств уголовного дела, указала, что после того, как детский сад «», расположенный по адресу: , был передан г.
Евпатории, в связи с потребностью в местах дошкольного образования, и детский сад был поставлен для реконструкции. Делалась проектно-сметная документация, которую затем переделывали. На сегодняшний день детский сад не введен в эксплуатацию. В связи с тем, что данное учреждение не было ввведено в эксплуатацию, появилась очередь, из-за которой 140 человек не было обеспечено местами. Из показаний свидетеля ФИО50, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. В его обязанности входит организация строительного производства, контроль за качеством и объемом строительства и реконструкции на объектах. Терешковой, реконструкция детского сада «», реконструкция детского сада «».
Согласно данного договора он обязан осуществлять работы по организации строительства объектов и контроля за проведением работ, визирование актов сдачи-приемки выполненных работ на предмет соответствия фактически выполненных работ. Срок окончания контракта первоначально установлен до ДД. Как стало ей известно, в ДД. Должностные лица Подрядчика поясняли, что выполнение работ невозможно ввиду некачественно выполненной проектной документации, якобы они занимались вопросами корректировки указанной документации, однако фактически эта работа не велась. ГГГГ на указанном объекте подрядчик выполнил следующие виды работ: демонтаж окон, дверей, штукатурки, демонтаж стяжки полов, демонтаж перегородок, демонтаж системы отопления, канализации, водопровода, демонтаж кровли кровля только на планируемых пристройках второго этажа , пробивка и закладка проемов в стенах, снято тротуарное покрытие, начата кладка перегородок, прокладка внутренних инженерных сетей, усиление фундаментов не в полном объеме, демонтаж детских беседок. Допускает, что возможно одной из причин задержки выполнения работ на этом объекте явилось низкое качество разработки проектно-сметной документации, однако эта проектно-сметная документация получила положительное заключение Госстройэкспертизы. Однако подрядчик ознакомился еще до заключения контракта с проектно-сметной документации и соответственно при заключении Контракта в добровольном порядке взял на себя обязательства по корректировке проектно-сметной документации за счет собственных средств, после чего сдать их на экспертизу и получить положительное заключение Госэкспертизы.
ГГГГ техническим заказчиком ГКУ «» и заказчиком МКУ «УКС» были сданы подрядчиком и приняты работы на сумму 468 701,00 рублей был подписан 1 акт сдачи-приемки выполненных работ , при том, что в качестве аванса на счет Подрядчика заказчик перечислил авансовый платеж в размере 24,6 млн рублей. Исходя из графика работы подрядчик обязан выполнить все виды работ на объекте в полном объеме в установленный контрактом срок. Как он считает, несмотря на проблему, связанную с некачественным уровнем ПСД, подрядчик имел реальную возможность выполнить иные виды строительно-монтажных работ в рамках, не противоречащих условиям контракта, без отставания от сроков с незначительными корректировками и дополнениями в процессе реконструкции. ГГГГ на заседании координационного штаба в администрации г. ГГГГ, что свидетельствовало о срыве работ на объекте, а также в связи в осенне-зимний период с неблагоприятными погодными условиями отрицательного воздействия на строительные конструкции. Впоследствии тепловой контур здания учреждения не был закрыт, замачивание стен со стороны северной пристройки привело к разрушению штукатурного слоя и дальнейшему разрушению камня-ракушечника. Также Подрядчик не принял защитные меры, исключающие замачивание фундаментов.
С начала работы Подрядчика на объекте ДД. ГГГГ строительным контролем было выдано 10 предписаний, из которых устранены только 4. ГГГГ, которому были даны поручения об активизации работ на объекте, увеличить количество рабочего персонала, представить в ГКУ «» догоночный график по выполнению строительно-монтажных работ и график прибытия рабочих и техники на объект, однако данные поручения в срок -ДД. ООО «» предложили возвратить аванс, расторгнуть договор по соглашению сторон или отработать сумму аванса в части выполнения работ по закрытию теплового контура здания. Представленная ДД. ГГГГ сметная документация на согласование с объемами работ по закрытию теплового контура на сумму аванса, не была согласована и возвращена на доработку. После чего ДД.
ГГГГ на рабочем заседании Штаба было поручено муниципальному заказчику, в лице МКУ «УКС», направить в адрес Подрядчика предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, при его несогласии расторгнуть контракт в одностороннем порядке. ГГГГ, в которых ГКУ «» указал, что подрядчик ненадлежащим образом выполняет условия, предусмотренные контрактом, при этом рекомендовал заказчику решить вопрос о проведении процедуры расторжения контракта, в ином случае возникнуть последствия в виде срыва освоения выделенных лимитов ДД. ГГГГ и ввода объекта в эксплуатацию. Севастополя до 2022 года» и освоению лимитов финансирования на ДД. По его мнению, технический заказчик выполнял свои обязанности надлежащем образом, а именно в части ведения строительного контроля за качеством и ходом выполнения работ Подрядчика ООО «», так как ими неоднократно выносились предписания подрядчику о выявленных нарушениях, своевременно информировали муниципального заказчика об отсутствии рабочих ресурсов на объекте, необходимого для своевременного выполнения СМР, срыве графиков и мероприятий по ФЦП и предлагали расторгнуть контракт с Подрядчиком, с условием возвратили отработки полученного авансового платежа л. Будучи допрошенной свидетель стороны защиты ФИО51 в суде пояснила, что работала заместителем директора по проектно-издательским работам МКУ «УКС», в обязанности входило рассмотрение проектной документации, работа с Подрядчиками, выдача замечаний. Относительно деятельности отдела указала, что контракты на большие суммы согласовывал каждый отдел и только потом работу смотрел директор, это касалось и дополнительных контрактов, а также о продлении.
ФИО32 был заместителем директора. Он занимался монтажными работами, выезжал на объекты, подписывал акт выполненных работ. Что касается проектно-сметных работ, то выезжала она после чего докладывали директору. Юридическим отделом на тот момент руководила ФИО52 Она отвечала практически за всю работу с договорами, работа с соглашениями, дополнительными соглашениями, приказы, увольнение сотрудников, должностные инструкции. Листы согласования, которые она готовила, подписывались, после чего она с листами согласований шла к директору. Юридический отдел все сводит после чего относит на подпись директору. По поводу контракта с ООО «» ей известно, что был заключен контракт на строительно-монтажные работы по реконструкции детского сада «».
ГГГГ должны были закончить, потом имело место продление. При этом, документация ДД. ГГГГ была сделана с нарушениями, в связи с тем, что подрядчики не могли выполнять работу. Суд, оценивая показания вышеуказанных представителя потерпевшего, свидетелей в качестве доказательств, как в отдельности, так и в совокупности с другими доказательствами по делу, а именно по способу отражения сведений, глубине и точности изложения фактических обстоятельств, а также отсутствию существенных противоречий, приходит к убеждению о том, что указанные показания являются достоверными, поскольку они убедительны, последовательны и не противоречивы, подтверждаются письменными доказательствам по делу и устанавливают одни и те же обстоятельства, свидетельствующие о совершении подсудимой преступления. Оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, поскольку судом не было установлено обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в привлечении подсудимой к уголовной ответственности.
Похоже, вы используете устаревший браузер, для корректной работы скачайте свежую версию 21 мая 2021, 08:29 В Крыму к году колонии приговорили студента за создание экстремистского сообщества Он полностью признал вину ТАСС, 21 мая. Евпаторийский городской суд признал виновным студента одного из украинских вузов в создании экстремистского сообщества и приговорил его к одному году лишения свободы, говорится на сайте суда в пятницу. По данным следствия, в 2018 году украинский студент создал в социальных сетях группу, вербовал в ее состав жителей Крымского полуострова, призывал совершать противоправные действия, целью ее деятельности было возвращения Республики Крым и Севастополя под юрисдикцию Украины.
Мировые судьи рассматривали мелкие уголовные и гражданские дела.
Участковые мировые судьи осуществляли правосудие единолично. Камеры мировых судей 1 и 2 участков были расположены в здании Земства по ул.