Определением Евпаторийского городского суда Республики Крым от 26 января 2023 года принят отказ истца Филиппенко Петра Николаевича в лице представителя Михальченко Светланы Алексеевны от исковых требований к Ковачевой Татьяне Олеговне. Все Суды города Евпатория. Вышестоящий суд. Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма, совершившего поджог здания администрации Евпатории, к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима с. Председатель Евпаторийского городского суда Республики КРЫМ.
Евпаторийский городской суд Республики Крым в Евпатории по адресу проспект Ленина, 30
Евпаторийский городской суд приговорил экс-председателя Черноморской районной государственной администрации Крыма Ларису Туйсузову к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. 297412, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 30Тел.: (36569) @ телефоны и адреса в каталоге судов на ТАСС/. Евпаторийский городской суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемых в убийстве 23-летней местной жительницы, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
Сайт евпаторийского городского суда
| Экс-глава горсовета Евпатории осуждена на два года колонии | С 2009 года по настоящее время Председателем Евпаторийского городского суда Республики Крым является Лантратова Антонина Ивановна. |
| Telegram: Contact @evpatoriya_ud | Чтобы доехать до Евпаторийский городской суд Республики Крым, ознакомьтесь с расположением организации на карте и постройте маршрут в навигаторе скопировав GPS координаты 45.1899570, 33.3606290. |
| Приговор № 1-204/2022 от 26.09.2022 Евпаторийского городского суда (Республика Крым) | Житель Сакского района признан виновным в мошенничестве. Евпаторийский городской суд вынес приговор по данному уголовному делу, сообщает Прокуратура Крыма. |
| Евпаторийский городской сайт | В Евпаторийском городском отделе ЗАГС Департамента ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым вновь прозвучал марш Мендельсона для юбиляров семейной жизни — супругов Анатолия Александровича и Екатерины Максимовны Ткаченко, отметивших. |
Решение Евпаторийского городского суда Республики Крым от 04 мая 2018 г. по делу N 2-675/2018
| Евпаторийский городской суд — Вячеслав Фирсов | Актуально – Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения «Управление 09.06.2022. |
| Евпаторийский городской суд вынес приговор трем бывшим чиновникам. | База судебных актов Евпаторийский городской суд (Республика Крым). |
Строка навигации
- Евпаторийский городской суд Республики Крым отдел кадров, телефон, контакты
- Городской суд евпатории - 87 фото
- Полезное видео
- Сайт евпаторийского городского суда
Поиск по тегу: «евпаторийский городской суд»
| Евпаторийский городской суд Республики Крым в Евпатории: отзывы, телефон, адрес | председателя Евпаторийского городского совета. |
| Жалоба на Евпаторийский городской суд Республики Крым | крым, евпатория, закон и право, происшествия, общество, новости крыма, евпаторийский городской суд. |
В Евпатории задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки
Актуально – Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения «Управление 09.06.2022. Евпаторийский городской суд отстранил от должности главу муниципального образования городской округ Евпатория Олесю Харитоненко. Евпаторийским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении лица, ранее занимавшей должность главы муниципального образования – председателя Евпаторийского городского совета. В Евпатории суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего директора городского управления капитального строительства местной администрации. Новости Евпатории сегодня — последние новости и события —. Контакты и информация о компании Евпаторийский городской суд Республики Крым в Евпатории: каталог товаров, часы работы, адрес, телефон, обратная связь, официальный сайт, отзывы, новости, вакансии.
Поиск по тегу: «евпаторийский городской суд»
Контакты и информация о компании Евпаторийский городской суд Республики Крым в Евпатории: каталог товаров, часы работы, адрес, телефон, обратная связь, официальный сайт, отзывы, новости, вакансии. Евпаторийский городской суд заключил обоих фигурантов под стражу на два месяца — до 22 июня 2024 года. Актуально – Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения «Управление 09.06.2022. Евпаторийский городской суд республики крым официальный сайт. База судебных актов Евпаторийский городской суд (Республика Крым). Республика Крым. Судья. Измайлов Руслан Мавлич. Евпаторийский городской суд. неизв. Рассматривается единолично судьей.
Городской суд евпатории - 87 фото
Пожалуйста, дополните ваш отзыв","employerReviews. Попробуйте повторить операцию позднее","employerReviews. После модерации он появится на сайте Dreamjob. Отображается последний отзыв. Попросим работодателя открыть отзывы","employerReviews. Возможно, сама компания рассказала о них в вакансии — посмотрите описание.
Теперь соискатели видят 1 отзыв.
Суд соглашается с доводами ответчиков - представителей ДИЗО администрации города Евпатории и администрации города Евпатории, что оспариваемое истцом постановление администрации города Евпатории от 11. Железняк Н. То есть каких-либо нарушений со стороны администрации города Евпатории и департамента имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории при принятии постановления от 11. Решение Евпаторийского городского совета от 29. Что касается требований истца о признании незаконным и отмене решения Евпаторийского городского совета от 29. Помимо указанного, представителем ответчика администрации города Евпатории заявлено о пропуске истцом срока на обращение в суд с иском об оспаривании данного решения, что является самостоятельным основанием для отказа в иске. Согласно п. В соответствии со ст.
Частью 1 статьи 196 ГК Российской Федерации предусмотрено, что общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения абз. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске абз. Истец, обращаясь в суд с иском о признании незаконным и отмене решения Евпаторийского городского совета от 29. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Пунктом 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. В силу ст. В соответствии с частями 1 и 4 ч. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям уставам , законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.
Так, ст. Мотивируя недействительность оспариваемых в настоящем деле ненормативных правовых актов, истец ссылается на нарушение ее прав, а именно, что в результате принятых оспариваемых ненормативных актов, ответчиком Дурбаевым Р. Между тем, в том случае, если возведенная ответчиком постройка нарушает права истца, то это является основанием для предъявления иска иного характера, в частности, об устранении препятствий с предоставлением иных доказательств, проведением соответствующих экспертиз. Наличие телефонного кабеля, проложенного к домовладению, в том числе, истца, через участок, который в настоящее время принадлежит Дурбаеву Р. А, не нарушает права истца, поскольку доказательств того, что телефонный кабель поврежден либо отсутствует связь истцом не предоставлено. Кроме того, суд учитывает, что телефонная связь в домовладение была проведена по заявке ответчика Железняк Н. В, что не отрицалось истцом и ее представителем, впоследствии телефоны были установлены у совладельцев домовладения, в том числе у Лилякевич Т. В судебном заседании Дурбаев Р. При этом, Дурбаев Р.
Поскольку не представлено доказательств отсутствия телефонной связи у истца, постольку и отсутствуют основания для признания ее прав в этой части нарушенными. Что касается ссылки истца на нарушение ее прав оспариваемыми постановлениями тем, что частично выгребная яма, которой она пользуется, теперь расположена на территории земельного участка, который в настоящее время принадлежит Дурбаеву Р. А, то суд исходит из следующего. Разрешение на выгребную яму выдает горСЭС, она же согласовывает проекты и контролирует содержание локальных канализационных сооружений л. Истцом предоставлено письмо на ее имя СЭС от 17. Согласовывается реконструкция ямы в септик с локальной очисткой сточных вод в домовладении по "адрес", с последующим подключением в городскую канализацию. Проект согласовать с горСЭС в установленном законодательством порядке л. При этом, из шести имеющихся у Лилякевич Т. Истцом не предоставлено документов о том, что на обустройство данной выгребной ямы ей было дано соответствующее разрешение, был сделан проект и согласован, а самовольное, без соответствующих разрешений обустройство выгребной ямы на территории муниципального образования, не свидетельствует о том, что в последующем орган местного самоуправления не вправе распоряжаться принадлежащим ему земельным участком, на котором гражданином без каких-либо разрешений обустроены коммуникации.
Кроме того, в судебном заседании истец пояснила, что в принадлежащем ей домовладении шесть выгребных ям, в доме, который ей принадлежит, проживает два человека - ее племянник и жена погибшего брата. Она в домовладении не проживает, в летний период сдает переоборудованные ею сараи отдыхающим. В 2009 году ею был оформлен проект, но он впоследствии был отменен, поскольку выгребные ямы у нее не большие, машина для откачки к ним не подходит. Четыре ямы расположены перед домом, одна внутри двора, а еще одна со стороны моря, за все время она заказывала лишь машину для откачки содержимого выгребной ямы, которая расположена со стороны моря, то есть не находится на земельном участке, который в настоящее время принадлежит Дурбаеву Р. Остальные ямы очищаются природным путем впитыванием в землю л. Обосновывая нарушение своих прав, истец также указала на то, что она претендовала на спорный земельный участок и обращалась в Евпаторийский городской совет о передаче ей прилегающего земельного участка, однако он впоследствии был передан Железняк Н. При этом ссылалась на то, что ее семья на протяжении 20 лет за этим участком ухаживала как за приусадебным, выращивала деревья и цветы.
Иллюстрация: REX Два года лишения свободы с отбыванием в колонии назначил Евпаторийский городской суд бывшему председателю Евпаторийского городского совета. Об этом 28 августа сообщили в суде. Экс-главу горсовета суд признал виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии общего режима. Также она лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок два года.
Попробуйте повторить операцию позднее","employerReviews. После модерации он появится на сайте Dreamjob. Отображается последний отзыв. Попросим работодателя открыть отзывы","employerReviews. Возможно, сама компания рассказала о них в вакансии — посмотрите описание. Теперь соискатели видят 1 отзыв. Вы получили статус «Открытый работодатель»","employerReviews.
Экс-глава Евпатории получила два года колонии за злоупотребление полномочиями
Оставьте свой отзыв об организации «Евпаторийский городской суд Республики Крым» из Евпатории. крым, евпатория, закон и право, происшествия, общество, новости крыма, евпаторийский городской суд. Новости из рубрики Происшествия Евпатории и Республики Крым. Евпаторийский городской суд Республики Крым приговорил к двум годам колонии общего режима бывшую главу городского совета Евпатории Олесю Харитоненко за незаконное изменения вида разрешенного использования земельного участка. Евпатория суд. Филонов Евпатория. Андрей Филонов Евпатория. Мэр Евпатории. Глава администрации Евпатории. Заявление о сохранении прожиточного минимума. ФСБ задержала депутатов. Арест в Евпатории. В Крыму задержали бывшего Курского депутата. Евпаторийский городской суд: Контактная информация, Время работы, Карта проезда, Отзывы.
Евпаторийский городской суд – Евпатория, проспект Ленина, 30
Контакты и информация о компании Евпаторийский городской суд Республики Крым в Евпатории: каталог товаров, часы работы, адрес, телефон, обратная связь, официальный сайт, отзывы, новости, вакансии. Главная» Республика Крым» Евпатория. Евпаторийский городской суд (Республика Крым).
Читайте также
- Экс-председатель горсовета Евпатории осуждена на два года колонии
- Поджигатель администрации Евпатории получил 15 лет колонии
- Основная навигация
- Евпаторийский городской суд
- Евпаторийский городской суд вынес приговор мошеннику из Сакского района
Решение Евпаторийского городского суда Республики Крым от 04 мая 2018 г. по делу N 2-675/2018
Также она лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок два года. Суд удовлетворил также иск зампрокурора Евпатории и взыскал с осуждённой в пользу муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 2 347 200,86 рублей. Женщина арестована до вступления приговора в законную силу. Как сообщал REX , глава муниципального образования - председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко была задержана в октябре 2021 года.
Об этом сообщили в пресс-службе суда. Действия осужденной квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства. По итогам рассмотрения дела суд признал ее виновной и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Расправившись с девушкой, сообщники закопали тело. По словам источника КП-Крым, ее связали скотчем, пытались сжечь и закопать тело в сумке.
На бездыханном теле нашли следы от изнасилования и удушения. Один из обвиняемых дал показания на месте. Он рассказал, как совершил убийство и показал, где спрятано тело. Сначала было возбуждено уголовное дело об убийстве. Согласно законодательству, за такое преступление грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Однако далее дело переквалифицировали на более тяжкую статью — «Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».
Ранее сообщалось, что 22 апреля в социальных сетях мать девушки, проживающая в другом городе, сообщила, что дочь не выходит на связь, что для нее не характерно. По указанию руководителя Главного следственного управления Владимира Тереньтева следственным отделом по городу Евпатории было незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. К поискам привлекались работники полиции и волонтеры.
Экс-председатель горсовета Евпатории осуждена на два года колонии
Экс-председатель горсовета Евпатории осуждена на два года колонии 28 августа 2023 15:15 Печать Суд. Иллюстрация: REX Два года лишения свободы с отбыванием в колонии назначил Евпаторийский городской суд бывшему председателю Евпаторийского городского совета. Об этом 28 августа сообщили в суде. Экс-главу горсовета суд признал виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии общего режима.
Одно еженедельное совещание, которое проводилось в администрации г. Евпатории Республики Крым непосредственно с участием курирующего заместителя, время от времени на них присутствовал и глава администрации. Все проблемные вопросы изначально озвучивались там, а потом в обязательном порядке копия протокола сканировалась и направлялась в ГКУ «» и куратору реализации целевой программы на тот период. На основании протокола со всех муниципальных образований проводилось совещание в ГКУ «», где обсуждались именно технические вопросы.
И третий уровень совещаний на уровне Совета Министров Республики Крым при участии представителей Министерства экономического развития, на которых уже освещались вопросы своевременного освоения бюджетных средств, сроков объектов и с вопросами необходимости внесений изменений непосредственно в постановление количества об утверждении целевой программы. То есть ей довели уменьшенные лимиты, и она обязана внести изменения в исходную бюджетную роспись. В МКУ «УКС» имелся лист согласования всех отделов, он был предусмотрен на стадии формирования проекта договора или проекта контракта. В частности, юридический отдел МКУ «УКС» занимался подготовкой проектов контрактов и запускал эту процедуру листа согласования и в обязанности юридического отдела входило получить все листы согласования, сформировать итоговый проект контракта передачи его на торги. Что касается работы ООО »», то имелись претензии к выполнению работ и к тому, что они изначально выразили согласие корректировки проекта, после этого когда было разработано задание о проектировании и направлено в ГКУ «», последний дал свои корректировки и когда ООО «» получил замечания и они уже отказались от корректировки проектно-сметной документации и соответственно стоял вопрос, если они не занимаются корректировкой, то они должны остановить работы, получить от заказчика новые документы и на основании их возобновить работы. При этом по согласованию с ГКУ «» выработан момент в части выполнения работ, который не требовал корректировки проектно-сметной документации и их можно было выполнять, но ООО «» отказывалось выполнять работы, мотивируя тем, что необходимо корректировка полностью документации, соответственно направляло претензии заказчику. В свою очередь ГКУ «» настаивал на изменении графиков и ее уточнении.
В связи с тем, что процесс затянулся на 3 месяца и встал вопрос, что необходимо расторгать контракт, было адресовано заявление. В дальнейшем был расторгнут контракт и направлено исковое заявление в суд о взыскании суммы аванса, о принятом решении ему не известно. Из показаний свидетеля ФИО42, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. ГГГГ по настоящее время работает в должности заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы Республики Крым и г. ГГГГ на основании ч. Согласно ч. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
При этом срок банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены таковой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. Пунктом 3 раздела 2. Пунктом 4. Отношения по контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Сторон от исполнения принятых на себя обязательств. Пункт 4. ГГГГ п.
Отношения по настоящему Контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечением сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств. Кроме того, также и ДД. Однако в материалах дела отсутствует информация о предоставлении ООО «» нового обеспечения исполнения контракта с учетом продления сроков выполнения работ и срока действия контракта. ГГГГ л. Относительно обстоятельств дела указал, что ему известно, что был заключен контракт с ООО «». К указанному объекту он никакого отношения не имел.
Технический надзор на данном объекте осуществлял ГКУ «». Единственный раз он выезжал на этот объект с техническим надзором совместно с ФИО44 Остальных подробностей не помнит, так как прошло много времени. Когда она была специалистом по закупкам, то готовила документы, в отделе городского строительства, следила за торгами, созванивалась с комитетом по поводу торгов, выполняла отчеты по поручению. Когда было расторжение контракта с детским садом «», занималась также она. Относительно обстоятельств рассматриваемого уголовного дела, указала, что был проведен аукцион, в котором победителем было признано ООО «», с которым был заключен контракт между МКУ «УКС» и ООО »» на реконструкцию дошкольного учреждения - детского сада «», расположенного по адресу:. Был выплачен аванс, примерно около 21-24 млн рублей. Срок выполнения работ с даты заключения контракта, срок окончания строительных работ ориентировочно конец 2018 года.
При этом контракт продлевался, и был расторгнут в ДД. ГГГГ, при этом основания и обстоятельства продления контракта ей не известны. Работа ООО «» выполнялась плохо, в результате чего контракт был расторгнут в одностороннем порядке, и они были включены в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того пояснила, что существовали листы согласования контрактов, которые проходили проверку через отделы и в дальнейшем направлялись на подпись Пинчук А. О том, могла ли Пинчук А. Что касается финансового состояния Пинчук А. ГГГГ - ей не известно.
Из показаний свидетеля ФИО46, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. В его должностные обязанности входило принятие мер по обеспечению выполнения работ по капитальному строительству в учреждении, целевое и рациональное использование ресурсов, сокращение объема незавершенного строительства, проведения контроля за выполнением проектными и строительными организациями обязательств по контрактам, в необходимых случаях предъявление санкций, предусмотренные контрактами, и недопущение применения строительных материалов и не отвечающих стандартам и техническим условиям, а также совместно со специалистами по надзору, сроков и качества выполнения всех строительно-монтажных и иных строительных работ, за их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, совместно с подрядными организациями, ведение работ по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством объектов, осуществлял контроль и вел учет выполнения условий по заключенным контрактам. Указал, что ДД. Начало выполнения работ - с момента заключения контракта и окончание выполнения работ - до ДД. Срок действия контракта - по ДД. ГГГГ перечислил авансовый платеж в размере 24 600 000,00 рублей. А лишь ДД.
После этого до ДД. ГГГГ подрядчик акты не предоставлял и не подписывались, так как в сентябре подрядчик работы на объекте приостановил и к их выполнению не приступал. Подрядчик объяснил причину приостановку работ это некачественно разработана проектно-сметная документация, по которой ими ведутся работы по ее корректировке. По состоянию на ДД. ГГГГ на объекте подрядчиком выполнены в основном лишь демонтажные работы. Он согласен с выводами Подрядчика что касается некачественной разработкой проектно-сметной документации, которая получила положительное заключение Госстройэкспертиза. Однако при наличии этой проблемы, подрядчик имел реальную возможность выполнять работы на ином участке объекта в рамках, не противоречащих условиям контракта, без отставания от сроков с незначительными корректировками и дополнениями в процессе реконструкции.
Кроме того, точной даты не скажу, в ДД. ГГГГ на одном из рабочих заседаний штаба, там он присутствовал в качестве представителя муниципального заказчика, во время обсуждений вопросов о ходе выполнения мероприятий на объектах ФЦП, на которых подрядные работы выполнялись с отставанием по графику либо вообще не велись, ООО «» было поручено выполнить работы по консервации объекта «Дошкольное учреждение «», закрыть тепловой контур кровля и окна , установлен им срок исполнения до ДД. Также в тот же период времени в адрес МКУ «УКСа» от технического заказчика поступали предложения о расторжении контракта с ООО «» с возвратом аванса либо с его отработкой в части выполнения работ на сумму аванса по закрытию теплового контура здания. Подрядчик ООО «» никаких работ по закрытию теплового контура не выполнил, о чем свидетельствовал срыв работ на объекте, отрицательное воздействие на строительные конструкции в осенне-зимний период с неблагоприятными погодными условиями в виде замачивания стен, повлекло разрушение штукатурного слоя и дальнейшее разрушение камня-ракушечника, также не были предприняты защитные меры, исключающие замачивание фундаментов. Технический заказчик неоднократно в устной и письменной форме, в том числе на совместных совещаниях с участием Подрядчика поднимал вопрос о выполнении работ на объекте медленными темпами, об отсутствии рабочих и техники, выполнены были лишь первоначальные работы по демонтажу, к иным видам работ подрядчик так и не приступил по состоянию на ДД. ГГГГ, о чем техническим заказчиком выносились предписания. Не отрицал, что в силу разделения между ними служебных обязанностей директор Пинчук А.
Он, как заместитель, участвовал на координационных и выездных технических совещаниях, где вел протоколы, назначен ответственным лицом по объектам ФЦП и на иных дополнительных объектах строительства, по которым он отчитывался о результатах перед руководством администрации, кроме того осуществлял приемку выполненных подрядчиком работ, с правом подписания актов КС-2, справок КС-3, платежные документы не подписывал, за исключением в периода времени отсутствия директора Пинчук А. Несмотря на то, что между ним, как заместителем и директором учреждения было определено разделение функциональных обязанностей, Пинчук А. Учитывая, сложившуюся провальную ситуацию на объекте и рекомендаций технического заказчика, как считает он, целесообразности в продлении данного контракта с недобросовестным Подрядчиком ООО «» не имело. Этот вопрос с ним никто не обсуждал, в тот период времени, а это было в октябре месяцев им было подано заявление об увольнении, был занят вопросами своего переезда за пределами Крыма, он уволился ДД. Обычно подготовкой и составлением всех дополнительных соглашений к договорам контрактам занималась специалист правового отдела ФИО47 О том, что подрядчик не отработал в полном объеме полученные авансовые средства, предусмотренные Контрактом, ему стало известно в ходе проведения его допроса. Указал, что никогда не ставил свою подпись в листах согласования при решении вопроса о заключении договоров и их продления, и не давал устных рекомендаций директору Пинчук А. Как ФИО30 пояснил, что в его полномочия не входило подписание заключений и расторжение договоров, вопрос о необходимости заключения с ООО «», дополнительные соглашения на совещаниях не поднимался, ФИО48 об этом не было ничего известно л.
Свидетель ФИО49 в суде пояснила, что она работает начальником управления образования администрации г. Относительно обстоятельств уголовного дела, указала, что после того, как детский сад «», расположенный по адресу: , был передан г. Евпатории, в связи с потребностью в местах дошкольного образования, и детский сад был поставлен для реконструкции. Делалась проектно-сметная документация, которую затем переделывали. На сегодняшний день детский сад не введен в эксплуатацию. В связи с тем, что данное учреждение не было ввведено в эксплуатацию, появилась очередь, из-за которой 140 человек не было обеспечено местами. Из показаний свидетеля ФИО50, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.
В его обязанности входит организация строительного производства, контроль за качеством и объемом строительства и реконструкции на объектах. Терешковой, реконструкция детского сада «», реконструкция детского сада «». Согласно данного договора он обязан осуществлять работы по организации строительства объектов и контроля за проведением работ, визирование актов сдачи-приемки выполненных работ на предмет соответствия фактически выполненных работ. Срок окончания контракта первоначально установлен до ДД. Как стало ей известно, в ДД. Должностные лица Подрядчика поясняли, что выполнение работ невозможно ввиду некачественно выполненной проектной документации, якобы они занимались вопросами корректировки указанной документации, однако фактически эта работа не велась. ГГГГ на указанном объекте подрядчик выполнил следующие виды работ: демонтаж окон, дверей, штукатурки, демонтаж стяжки полов, демонтаж перегородок, демонтаж системы отопления, канализации, водопровода, демонтаж кровли кровля только на планируемых пристройках второго этажа , пробивка и закладка проемов в стенах, снято тротуарное покрытие, начата кладка перегородок, прокладка внутренних инженерных сетей, усиление фундаментов не в полном объеме, демонтаж детских беседок.
Допускает, что возможно одной из причин задержки выполнения работ на этом объекте явилось низкое качество разработки проектно-сметной документации, однако эта проектно-сметная документация получила положительное заключение Госстройэкспертизы. Однако подрядчик ознакомился еще до заключения контракта с проектно-сметной документации и соответственно при заключении Контракта в добровольном порядке взял на себя обязательства по корректировке проектно-сметной документации за счет собственных средств, после чего сдать их на экспертизу и получить положительное заключение Госэкспертизы. ГГГГ техническим заказчиком ГКУ «» и заказчиком МКУ «УКС» были сданы подрядчиком и приняты работы на сумму 468 701,00 рублей был подписан 1 акт сдачи-приемки выполненных работ , при том, что в качестве аванса на счет Подрядчика заказчик перечислил авансовый платеж в размере 24,6 млн рублей.
Установлено, что в 2016 году глава горсовета организовала и руководила группой должностных лиц администрации Евпатории, которые по ее указанию и под ее же руководством «совершили действия по незаконному изменению вида разрешенного использования земельного участка на территории муниципального образования». Также прокурор добился взыскания с Харитоненко более 2 млн рублей компенсации нанесенного ущерба, на ее имущество наложен арест.
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности. Уважаемые пользователи, мы публикуем как отрицательные, так и положительные отзывы, но помните, что ваша позиция должна быть максимально аргументирована. Ваш отзыв может быть подвергнут редакторской правке или удален при несоблюдении требований. Требования: отзыв не должен содержать веб-ссылки отзыв не должен содержать ненормативную лексику.
Сайт евпаторийского городского суда
Выбери любимую фирму и получишь 500р на счет Город24!. Народный бренд 2024. Евпаторийский горсуд отстранил от должности главу местного муниципального образования Олесю Харитоненко 152 Евпаторийский городской суд отстранил от должности главу муниципального образования городской округ Евпатория Олесю Харитоненко.
С учетом совокупности ряда смягчающих наказание обстоятельств, в том числе состояния здоровья виновного, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда. Он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, заявив, что попал под влияние группы украинских студентов с радикально-националистическими убеждениями.
С осужденной в пользу муниципального образования взыскали материальный ущерб в размере 2,3 миллиона рублей. Приговор суда в законную силу не вступил", - уточнили в суде.
Евпаторийский городской суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемых в убийстве 23-летней местной жительницы, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что двое мужчин были задержаны в Крыму по подозрению в убийстве жительницы Евпатории. Оба они работали в одном из торговых центров.
Евпаторийский городской суд вынес приговор трем бывшим чиновникам.
Напомню вкратце. Дорожно транспортное происшествие со смертельным исходом. Двигающийся по главной микроавтобус столкнулся с мопедом, выезжающим с второстепенной дороги. Игнорируя интенсивное движение на загородной трассе, водитель мопеда решился на смелый маневр: выехал с второстепенной дороги, пересек прилегающие две полосы, не останавливаясь, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.
Страна должна знать своих героев, также на ближайшем заседании собственники в лице не привлечённых в процесс массово намерены высказать недоверие суду- это будет первый в истории массовый претендент массового недоверия суду не только в истории судебной системы Крыма, но и в России. На происходящую ситуацию нужно также посмотреть и с другой стороны, в преддверие Президентских выборов возможно кто то пытается подорвать доверие власти, и количество негативно настраиваемого народа растет, более 12000 собственников, в среднем 4 человека в семье- это уже 48000 населения, к примеру половина города Евпатории. Судебный произвол иной раз не имеет границ, подтверждение тому недавняя история в Ростове на Дону, где была задержана вся судейская верхушка области. Как бы эта история судейского беспредела не получила продолжение в новом регионе и с новыми фамилиями. Редакция Крым онлайн, также направляет обращение в Верховный суд РФ и обращает внимание на происходящее «правосудие» в Верховном суде Крыма, где просто не хотят замечать права более 12000 граждан РФ.
До вступления приговора в законную силу бывшая чиновница будет заключена под стражу. Приговор суда в законную силу не вступил. Напомним, задержана бывшая председатель евпаторийского горсовета была в октябре 2021 года.
Так, в 10-е гг. XX века в Евпатории работали городской и мировые судьи, функционировал сиротский суд. Мировые судьи рассматривали мелкие уголовные и гражданские дела.